1、2012年二建法规考试真题及答案解析说明：这是2012年二级建造师法规考试题目，文档排版非常用心，希望对您有帮助。为了方便大家自我测试，我把答案和解析统一放在文档的后半部,末尾处还附有答题卡，全卷做完再对答案，有利于了解自己对知识点的掌握程度和锻炼自己的答题速度，最后祝大家逢考必过！一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。1关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（ ）。A施工中形成的施工管理文件，应当由注册建造师签字或盖执业印章B施工单位签署质量合格的文件上，必须有注册建造师的签字盖章C所有工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任D大型工程项目施工负责人可
2、以由一级或二级注册建造师担任2关于注册建造师信用档案管理信息管理的说法，正确的是（ ）。A注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B不良行为记入信用档案，良好行为不必记入C注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D由于信用档案信息包括个人基本情况，所以不需要公示3中华人民共和国建造工程质量管理条例属于（ ）。A法律B行政法规C部门规章D司法解释4总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是（ ）。A行为人不具有相应的行为能力B行为人意思表示不真实C行为内容不合法D行为形式不合法5下列民事行为中，属于民事法律行为的是（ ）。
3、A投标人之间相互约定抬高投标报价B投标人在提交投标文件截止日前撤回了投标文件C施工人员按照低于强制性国家标准的合同要求进行施工D承接分包工程的建筑公司将专业工程再分包6表见代理的法律后果应该由（ ）承担。A代理人B被代理人C第三人D代理人和第三人7债权人无正当理由拒绝接受履行，致使债务人难以履行债务时，债务人可以采取的消灭债务的方式是（ ）。A抵销B提存C混同D免除8劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（ ）个月。A1B2C3D49劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（ ）个月的平均工资。A3B6C10D1210行政机关作出（ ）决定之前，应当告知当事人有要
4、求举行听证的权利。A警告B开除C责令停产停业D撤职处分11项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（ ）。A重大劳动安全事故罪B重大责任事故罪D工程重大安全事故罪C危害公共安全罪12下列行为中，属于要约的是（ ）。A发布招标公告B寄送价目表C寄送订货单D发布招股说明13根据合同法，不属于承诺构成要件的是（ ）。A承诺需由受要约人向要约人作出C承诺的内容应当与要约的实质性内容一致B承诺必须以书面的形式通知要约人D承诺必须在要约有效期限内作出14根据合同法，不可以采用口头形式的合同是（ ）。A租赁合同B买卖合同C建设工程合同D借款合同15下列行为中，
5、属于当事人应当承担缔约过失责任的是（ ）。A承包人没有按照合同约定的时间完成工程B发包人没有按照合同约定的时间支付工程款C承包人在资格预审时没有通过审查D承包人在订立合同时故意隐瞒其不良财务状况，给发包人造成损失16甲乙双方签订买卖合同的情形是：2010年11月19日，甲在合同书上签字后寄送乙方，2011年11月20日，乙在合同书书上签字，并将双方签字的合同书寄还甲；2010年11月30日，甲收到该合同书；合同书约定合同于2010年12月10日生效，则该合同成立时间是（ ）。A2010年11月10日B2010年11月20日C2010年11月30日D2010年12月10日17因欺诈，胁迫订立的合
6、同，（ ）的应认定为无效合同。A当事人产生重大误解B损害合同相对人利益C当事人意思表示不真实D损害国家利益18后履行合同义务的一方当事人出现（ ）情形时，先履行合同义务的当事人不得以此主张不安抗辩权。A经营状况严重恶化B丧失商业信誉C企业负有巨额债务D转移资产以逃避债务19债务人放弃到期债务或无偿转让财产，对债权人造成损害的。债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（ ）内没有行使撤销权的。该撤销消灭。A6个月B1年C2年D5年20根据合同法，债务转让合同债务应当（ ）。通知债权人B与债权人协商C经过债权人的同意D重新签订合同21甲乙签订总价100万的买卖合同，双方约定：甲向乙交纳10万
7、元定金；如一方违约，向对方支付15万元违约金。甲如约交付了定金。乙不能按期交货构成违约，双方解除合同。则乙最多向甲支付（ ）万元。A15B20C25D3022一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（ ）。3个月B6个月C1年D2年23关于留置的说法，正确的是（ ）。A留置的标的是不动产B不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C留置权人负有妥善保管留置财产的义务D置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物24仲裁机构制作的调解书（ ）发生法律效力。A在调解书作用时B在当事人达成调解协议时C在调解书送达双方时D经双方当事人签收时25下列证据中，属于民事证据中书
8、证的是（ ）。A法律条文B法院的司法解释C施工合同复印件D建筑施工规范26根据关于民事诉讼证据的若干规定，当事人申请证据保全的，应在（ ）提出。A举证期限届满前B首次开庭前15日C不迟于举证期限届满前7日D一审法庭辩论终结前27申请诉前财产保全应当向（ ）人民法院申请。A财产所在地B被告所住地C合同履行地D原告所在地28根据民事诉讼法，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过（ ）未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。A3个月B6个月C1年D2年29某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价格上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请
9、仲裁，发包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（ ）。A质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理B合同仲裁条款约定无效C双方必须签订补充仲裁协议D双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖30债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为引起诉讼时效的（ ）。A中止B中断C延长D消灭31下列财产中，不能作为抵押财产的是（ ）。A正在建造的船舶B在建工程项目C城市土地使用权D被法院扣押的车辆32同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置。（ ）优先受偿。A抵押权人B质权人C留置权人D已登记的担保物权人33根据物权法，建设用地使用权自（ ）之日起设立。A取得建设用地使用权
10、证书B建设用地使用权登记C建设用地使用权登记信息公示D建设用地使用权登记信息公示34根据用地使用权转让的，使用期限由（ ），但不得超过建设用地使用权剩余期限。A法律直接规定B当事人约定C出让人决定D受让人决定35建设单位取得施工许可证后。若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（ ）个月。A1B2C3D436专业工程分包单位可以将（ ）分包给符合资质条件的分包单位。A全部专业工程B部分专业工程C专业工程施工管理D劳务作业37工程监理单位与所监理工程的（ ）有权属关系时，不得承担该工程的监理业务。建设单位B设计单位C施工单位D勘察单位38关于安全生产许可证的说法，错误的是（ ）。A没有
11、取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证B未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C建设主管部门在颁发施工许可证时，应对建筑施工企业安全生产许可证进行审查D在取得安全生产许可证后，不得减低安全生产条件39某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（ ）修改投标文件，并书面通知投标人。A投标有效期内B评标之前C文件截止时间后D提交投标文件截止时间前40下列行为中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（ ）。A投标人为了争取中标而降低报价B投标人之间通过竞价内定中标人，再参加投标C某投标人为其他投标人陪标D开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人41根据工程建设项目施工招标投标办法，投
12、标有效期从（ ）之日开始计算。A发布招标文件B购买招标文件C提交投标文件截止D发布中标通知42生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A1B3C5D743关于建设单位安全责任的说法，错误的是（ ）。A应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期C应当进行安全施工技术交底D应当对拆除工程施工备案44建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权力
13、和义务B分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担C总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任D总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任45申请诉前财产保全应当向（ ）人民法院申请。A财产所在地B被告住所地C合同履行地D原告所在地46根据建筑工程质量管理条例，对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A增加工程造价总额B建筑主体和承重结构变动C增加工程内部装修D改变建筑工程局部使用功能47施工人员对涉及结构安全的试块，应当在（ ）监督下现场取样并送交检测。A监理单位或建设单位B设计单位或监理单位C建设工程质量监督机构或监理单位D施工单位或
14、建设单位48施工单位承担保修责任的前提条件之一是（ ）。A非施工单位原因产生的质量问题B工程未按期交工C属于保修书中约定的保修范围D工程价款结算完毕49根据产品标识与标注规定，所有产品或者包装上的标识必须有（ ）。A产品质量检验合格证明B中英文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址C生产日期和安全使用期或失效日期D警示标志或中英文警示说明50根据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设施工、监理、验收阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（ ）。A建设项目规划审查部门B建筑安全监督管理机构C工程质量监督机构D工程建设标准批准部门51某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设
15、项目设计任务书之前组织编制环境影响（ ）。A报告书B报告表C公告书D登记表52施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（ ）。A建设单位的节能设计要求C节能设计是否符合节能强制性标准B施工单位落实节能设计的水平D空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况53依法应当进行消防设计审核的建筑工程的消防设计文件应由（ ）报送公安机关消防机构审核。A建设单位B设计单位C施工单位D监理单位54债权人放弃到期债权或无偿转让资产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为发生之日起（ ）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A6个月B1年C2年D5年55当事人申请撤销仲裁决议的，应当自收到
16、裁决书之日起（ ）内提出。A3个月B6个月C1年D2年56工程建设过程中发生下列事项时，属于仲裁机构受理范围的是（ ）。A建设单位压缩合同约定工期C承包单位转让工程监理业务被吊销营业执照B施工单位因偷工减料被责令停业整顿D建设行政管理部门对工作人员的处罚57下列各类事项中，属于人民法院不受理的是（ ）。A对许可证和执照等行政处罚不服的C认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的B对财产的查封等行政强制措施不服的D认为地方性法规违法的58建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后，承包人需要人民法院确认该仲裁协议效力的应由（ ）中级人民法院办理。A仲裁协议签订地B某仲裁机构所在地C建设工程所
17、在地D承包人住所地59律师出庭的权利是基于（ ）而产生的。A人民法院的允许B委托合同与单方授权C当事人一方无诉讼能力D维护社会公共利益60合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成协议，按照过去习惯又无法确定的，给付货币的应该在（ ）履行。A给付货币一方所在地B接受货币一方所在地C合同签订地D被告所在地二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）。61下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（ ）。A省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会B省、自治区、直辖市的人民政府C省级人民政府所在
18、地的市级人民代表大会及其常委会D省级人民政府所在地的市级人民政府E国务院各部委62下列作品中，属于著作权保护对象的有（ ）。A建筑作品B工程设计图C注册商标D外观设计专利E立体作品63关于招标投标活动公开原则的说法，正确的有（ ）。A招标信息公开B评标标准公开C开标程序公开C评标委员会组成人员公开E中标结果公开64下列行为中，属于投标人串通投标的有（ ）。A投标人之间先行内部竞价确定中标人B投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价C招标人向投标人泄露标底D投标人借用其他企业名义投标E招标人预先内定中标人65下列属于安全生产从业人员权利的有（ ）。A知情权B对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权C请求赔
19、偿权D危险报告权E紧急避险权66根据建设工程安全生产条例，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（ ）报送工程所在地的县级以上建设行政主管部门备案。A施工单位资质等级证明B拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C相邻建筑和构筑物及地下工程的有关资料D拆除施工组织方案E堆放、清除废弃物的措施67关于修改建设工程设计文件的说法，正确的有（ ）。A经原设计单位书面同意，建设单位可委托其他具有相应资质的单位修改设计文件B设计文件不符合建设工程强制性标准时，施工单位有权要求设计单位修改C建设单位可以任意委托其他设计单位修改设计文件D设计文件需要做重大修改的，建设单位应当先报原审批机关批准E设计文件
20、不符合合同约定时，监理单位有权修改设计68根据建设工程质量管理条例，最低保修期限不低于2年的工程有（ ）。A外墙防渗漏B设备安装C给排水管道D防水工程E装修工程69关于消防设计审核和验收的说法，正确的有（ ）。A建设单位应将建筑工程消防设计文件报送公安机关消防机构审核B建筑工程消防设计图纸不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证C经审核的建筑工程消防设计需要变更的，应经监理单位同意D公共场所室内装修、装饰应当使用经法定检验机构检验合格的不燃、难燃材料E依法应当进行消防设计审核的工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收70在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（ ）。A在试用
21、期间被证明不符合录用条件B严重失职给本单位造成重大损失C严重违法施工企业规章制度D被依法追究民事责任E被依法追究刑事责任71下列关于施工许可证的说法，正确的有（ ）。A没有施工许可证的不得颁发安全许可证B未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证D在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件E可以转让安全生产许可证72建设单位发出要约的方式有（ ）。A合同B传真C信函D广告E邮件73构成缔约过失责任应具备的条件有（ ）。A责任发生在订立合同的过程中B合同已经有效存在C存在受害方D受害方的信赖利益尚未遭受损失E受害方的信赖利益遭受损失
22、74下列关于无效合同的说法中正确的有（ ）。A无效合同中的合同自始无效B当事人通过追认可以使无效合同生效C法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效D合同无效只能是全部无效E合同无效只能是部分无效75债务人无偿转让财产对债权人造成实质损害的，债权人（ ）。A可以自主放弃债权B可以请求人民法院撤销债务人的行为C可以要求债务人承担债权人行使撤销权的必要费用D自行承担行使撤销权的必要费用E只能在债务人的行为发生之前进行维权76下列原因产生的违约中，可以免除责任的是（ ）。A施工中遭遇强烈地震B施工方因组织不当使得工期延长C承包方违约后，没有采取适当措施防止损失的扩大D因文物管理部门的保护介入而使工期延
23、缓E承包方后来被发现没有相应的施工资质77关于定金与预付款的说法，正确的是（ ）。A定金与预付款的约定都是在交款后生效B定金与预付款在合同履行后都可以抵作价款C定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E定金和预付款都适用双倍罚则78根据仲裁法，仲裁裁决可能被撤销的情形有（ ）。A仲裁的事项超出仲裁协议的约定范围B依据伪造的证据作出的裁决C双方当事人均对裁决不服D重大案件适用了独任庭审理E没有仲裁协议79下列有关鉴定的情形中，属于可以申请重新鉴定的有（ ）。A鉴定机构不具备相关的鉴定资格B鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案
24、件无关C鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D鉴定程序本身严重违法E鉴定结论明显依据不足80建设工程价款优先受偿权的范围是（ ）。A施工工作人员的报酬B实际支付的建筑构配件价款C欠付工程价款利息D实际支付的材料款E当事人未约定的垫资利息 2012年二建法规考试答案解析一、单项选择题。1B【解析】本题考查的是建造师的职业管理。工程施工管理文件，应当由注册建造师签字并加盖执业印章，所以选项A不正确；对于小型工程项目来说，并没有“必须由本专业的注册建造师担任项目负责人”，所以选项C不正确；大型工程项目负责人必须由本专业一级建造师担任，所以选项D不正确。2C【解析】本题考查的是信息档案管理。注册建造师信用
25、档案的内容包括基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。3B【解析】本题考查的是法的形式。行政法规是最高国家行政机关即国务院制定的规范性文件，如建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程安全生产管理条例、安全生产许可证条例、建设项目环境保护管理条例等。4C【解析】本题考查的是民事法律行为的成立要件。根据民法通则的规定，行为内容合法表现为不违反法律和社会公共利益、社会公德。行为内容合法首先不得与法律、行政法规的强制性或禁止性规范相抵触。其次，行为内容合法还包括行为人实施的民事行为不得违背社会公德，不得损害社会公共利益。可知本题总承包单位
26、行为与法律、行政法规的强者性或禁止性规范相抵触，该行为无效的原因为行为内容不合法。5B【解析】本题考查的是民事法律行为的成立要件。民事法律行为，是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。6B【解析】本题考查的是效力待定合同。合同法第49条规定，“行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。”可见，表见代理无须被代理人追认，产生代理效力，即由被代理人对第三人承担授权责任。7B【解析】本题考查的是债权、知识产权。提存是指债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，
27、致使债务人一时难以履行债务，经公证或法院裁决，可将标的物提交有关部门保存的行为。8B【解析】本题考查的是劳动合同的订立。劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的合同，试用期不得超过6个月。9D【解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12月的平均工资。10C【解析】本题考查的是工程建设领域常见行政责任种类和行政处罚程序。听证程序，是指针对行政执法机关作出吊销资质证书、职业资格证书、责令停产停业、责令停业整顿、责令停止执业业务、没收违法建
28、筑物、构筑物和其他设施以及处以较大数额罚款等行政处罚，而设定的行政处罚程序。对于使用听证程序的行政处罚，行政机关在作出行政处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。11B【解析】本题考查的是工程建设领域犯罪构成。根据刑法第134条及刑法修正案（六）的规定，重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。12C【解析】本题考查的是要约。要约邀请也称“要约引诱”，是指行为人作出的邀请他方向自己发出要约的意思表示。要约邀请虽然也是为订立合同作准备，但是为了引发要约，而本身
29、不是要约，例如招标公告、拍卖公告、一般商业广告、寄送价目表、招股说明书等。但商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。13B【解析】本题考查的是承诺。承诺必须具备以下条件：（1）承诺必须由受要约人向要约人作出；（2）承诺应在要约规定的期限内作出；（3）承诺的内容应当与要约的内容一致；（4）承诺的方式必须符合要约的要求。14C【解析】本题考查的是合同的分类。建设工程合同属于要式合同。合同法规定，建设工程合同应当以书面形式订立。（1）租赁合同。按照租赁期限，6个月以上应当采用书面形式，为要式合同；6个月以内，可以口头，为不要式合同；（2）买卖合同。房地产买卖合同应当采用书面形式，为要式合同；而其他买
30、卖合同，则为不要式合同；（3）借款合同。银行借贷应当采用书面形式，为要式合同；而自然人之间借贷，则可以口头，为不要式合同。15D【解析】本题考查的是缔约过失责任。构成缔约过失责任应具备如下条件：（1）该责任发生在订立合同的过程中；（2）当事人违反了诚实信用原则所要求的义务；（3）受害方的信赖利益遭受损失。选项D具备以上三个要件。16B【解析】本题考查的是合同的生效。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。17D【解析】本题考查的是无效合同。根据我国合同法，因欺诈、胁迫的手段订立合同而损害国家利益的，应作为无效合同对待；另一类是以欺诈、胁迫的手段订立合同但未损害国家利
31、益的，应作为可撤销合同处理，即被欺诈人、被胁迫人有权将合同撤销。18C【解析】本题考查的是抗辩权。不安抗辩权制度在于保护履行顺序在先的当事人，但不是无条件的，而是以该当事人的债权实现受到存在于对方当事人的现实危险威胁为条件。根据合同法68条规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行；（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。19D【解析】本题考查的是撤销权。合同法第75条规定：“撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销
32、权的，该撤销权消灭。”20C【解析】本题考查的是合同的转让。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人，应当经债务人同意。债权人同意是债务转移的重要生效条件。21C【解析】本题考查的是违约责任的承担方式。违约金（同时返还定金），双倍返还定金，两种制裁方式中只能主张一个。22B【解析】本题考查的是保证。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。23C【解析】本题考查的是留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。24D【解析】本题考查的是和解与
33、调解。经仲裁庭调解，双方当事人达成协议的，仲裁庭应当制作调解书，经双方当事人签收后即发生法律效力。25C【解析】本题考查的是证据。书证是指以文字、符号、图形等形式所记载的内容或表达的思想来证明案件事实的证据。如合同文本、信函、电报、传真、图纸、图表等各种书面文件或纸面文字材料，但书证的物质载体并不限于纸质材料，非纸类的物质也可成为载体，如，木、竹、金属等等均不限。26C【解析】本题考查的是证据的保全和应用。根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第23条规定，当事人依据民事诉讼法第74条的规定向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日。当事人申请保全证据的，人民法院可以要求其提供相
34、应的担保。27A【解析】本题考查的是财产保全及先予执行的规定。诉前财产保全，是指在起诉前，人民法院根据利害关系人的申请，对被申请人的有关财产采取的强制措施。采取诉前保全，须符合下列条件：（1）必须是紧急情况，不立即采取财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害。（2）必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请，法院不依职权主动采取财产保全措施。（3）申请人必须提供担保，否则，法院驳回申请。28B【解析】本题考查的是执行程序。人民法院自收到申请执行书之日起超过六个月未执行的。申请执行人可以向上一级人民法院申请执行。上一级人民法院经审查，可以责令原人民法院在一定期限内执行，也可以决定由本
35、院执行或者指令其他人民法院执行。29D【解析】本题考查的是仲裁协议。仲裁协议中仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁，所以关于质量的纠纷由甲仲裁委员会仲裁。30B【解析】本题考查的是诉讼时效。题干中债务人同意履行义务，导致诉讼时效的中断。31D【解析】本题考查的是抵押权。中止的原因是客观的、外界的；而中断的原因是主观的、当事人之间造成的。民法通则第140条规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。32C【解析】本题考查的是留置权。留置权人的优先受偿权：同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿。33B【解析】本题考查的是建设用地使用权。设立
36、建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。34B【解析】本题考查的是建设用地使用权。建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押的，当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。35C【解析】本题考查的是施工许可制度。建筑法第9条规定：“建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证字形废止。”36D【解析】本题考查的是工程分包制度。取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企
37、业），可以承接施工总承包分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。37C【解析】本题考查的是工程监理单位的质量责任和义务。工程监理单位只有保持独立性，才有可能做到客观公正。工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。38A【解析】本题考查的是安全生产许可的管理规定。建筑施工企业应当遵守如下强制性规定：（1）未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动。建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可
38、证进行审查，对没有取得安全生产许可的，不得颁发施工许可证。（2）企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。（3）企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。39D【解析】本题考查的是投标的要求。在投标截止日期之前，可补充、修改或撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人40D【解析】本题考查的是禁止投标人的不正当竞争行为的规定。工程建设项目施工招标投标办法第47条规定，下列行为均属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
39、（2）招标人向投标人泄露标底；（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（4）招标人预先内定中标人；（5）其他串通投标行为。41C【解析】本题考查的是招标程序。投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。42C【解析】本题考查的是生产安全事故的应急救援与处理。生产经营单位的主要负责人因违反安全生产管理职责受到刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起最长5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。43C【解析】本题考查的是建设单位的安全责任。建设单位的安全责任：向施工单位提供资料的责任；依法履行合同的责任；提供安全生产费用的责任；不得推销劣质材料设备的责任；对拆
40、除工程进行备案的责任。44A【解析】本题考查的是施工单位的安全责任。建设工程安全生产管理条例第24条规定，“总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任”。45A【解析】本题考查的是财产保全及先予执行。诉前财产保全，是指在起诉前，人民法院根据厉害关系人的申请，对被申请人的有关财产采取的强制措施。采取诉前保全，须符合下列条件：（1）必须是紧急情况，不立即采取财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害。（2）必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请，法院不依职权主动采取财产保全措施。（3
41、）申请人必须提供担保，否则，法院驳回申请。46B【解析】本题考查的是建设单位的质量责任和义务。涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。47A【解析】本题考查的是施工单位的质量责任和义务。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。48C【解析】本题考查的是建设工程质量保修制度。建设工程质量管理条例第41条规定：“建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔
42、偿责任。”根据该条规定，质量问题应当发生在保修范围和保修期以内，是施工单位承担保修责任的两个前提条件。49A【解析】本题考查的是生产者的产品质量责任和义务。产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：（1）有产品质量检验合格证明；（2）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；（3）根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量的，用中文相应予以标明，需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；（4）限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；（5）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全
43、的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。50C【解析】本题考查的是工程建设强制性标准的实施。工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。51A【解析】本题考查的是建设工程项目的环境影响评价制度。我国根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，建设单位应当依法组织编制相应的环境影响评价文件：（1）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价；（2）可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价的，应当填报环境影响登记表。52C【解析】本题考查的是民用建筑节能的有关规定。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查；经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部分不得颁发施工许可证。53A【解析】本题考查的是消防设计的审查与验收。国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责。54D【解析】本题考查的是撤销权。合同法第75条规定：“撤销权自债权人知道或者应
