一级建造师考试_工程法规_练习题_验证200_共200题_第3套

1、一级建造师考试_工程法规_练习题_验证 200_共200 题_第 3 套单选题1.根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设工程意外伤害保险的期限( )。A)自保险合同生效之日起至保险合同解除止B)施工合同订立之日起至施工合同履行完毕止C)自实际施工之日起至竣 T 结算完毕止D)自工程开工之日起至竣工验收合格止答案:D解析:建设工程安全生产管理条例第三十八条规定，鼓励施工单住为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。单选题2.下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符

2、合工伤保险条例规定的是（） 。A)劳动功能障碍分为 9 个伤残等级B)最重的为 1 级C)生活自理障碍包括生活完全不能自理D)劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定答案:A解析:劳动功能障碍分为 10 个伤残等级，最重的为 1 级，最轻的为 10 级。生活自理障碍分为 3 个等级： 生活完全不能自理、 生活大部分不能自理和生活部分不能自理。单选题3.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。但以下夜间施工无需取得证明的是()。A)配合建设

3、单位 24 小时联动试车B)为避免冬期施工进行抢工C)自来水管道爆裂进行抢修D)全运会项目开幕时间临近必须抢工答案:C解析:环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。单选题4.某工程项目的施工合同约定，合同价款为 600 万元，合同工期 2 年。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的资金原则上不得少于（） 。A)150 万元B)180 万元C)300 万元D)600 万元答案:B解析:建筑工程施工许可管理办法明确规定，建设工期不足 1 年的，到位资金原则上不得少于

4、工程合同价的 50%，建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。600*30%=180 万。单选题5. 根据建筑工程施工转包违法分包违法行为认定查处管理办法（试行） ，下列行为属于违法发包的是（ ） 。A)申请将依法应当招标的项目进行直接发包B)设置严格条件对潜在投标人进行资格审查C)将施工合同范围内的分部分项工程另行发包D)在施工合同中规定重要设备由发包人自行采购答案:C解析:选项 A 合法，依法应当招标的项目，符合法定事由，可以申请进行直接发包。选项 B 合法，设置严格条件对潜

5、在投标人进行资格审查，符合法律规定。选项 C 违法，建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的，属于违法发包。选项 D 合法，法律规定，材料、构配件、设备等的采购可以由发承包双方在施工合同中自行约定。【考点来源】建设工程分包的规定单选题6.施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。A)爆破工程B)脚手架工程C)模板工程D)地下暗挖工程答案:D解析:单选题7.下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。A)联合体承包工程其成员之间的连带责任属法定连带责任B)如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C)负有连带责任的每个债务人，

6、都负有清偿部分债务的义务D)工程总分包单位之间的连带责任是约定连带责任答案:A解析:本题考点是工程承包中的连带责任。 建筑法第 27 条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。第 29 条规定：建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建

7、设单位承担连带责任。单选题8.当事人在仲裁过程中达成和解协议的（ ）A)只能要求仲裁庭根据和解协议重新申请仲裁B)不能再申请仲裁C)由仲裁庭裁定终止审理，当事人按照和解的方式处理纠纷D)既可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以要求撤回仲裁申请答案:D解析:当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。单选题9.根据企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，建设工程施工企业应以()作为计提安全生产费用的基数，房屋建筑工程的费率为()。A)人工费2.5%B)措施费2%C)建安合同总价2.5%D)建安工程造价2%答案:D解析:单选题10.

8、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地， 发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡,依法责令其停止施工。 该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。A)行政处罚.B)行政裁决C)行政处分D)行政强制答案:A解析:单选题11.甲企业因基建需要竹签，与乙厂签订了一供货合同。合同约定乙供应甲竹签 100捆，每根竹签单价 1 元，未约定总价。乙如约按惯例供应竹签 100 捆，每捆 100 根，甲企业以自己认为每捆竹签为 10 根，现每捆竹签为 100 根为由，主张变更合同，遭乙企业反对，双方发生纠纷。对此纠纷处理正确的是()。A)按重大误解处理B)按合同解释处理C)或按无效合同

9、处理，或按合同解释处理D)按无效合同处理答案:A解析:单选题12.甲公司的资质等级为二级， 而某工程项目需要一级资质的承包商承建， 于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当由()承担。A)甲公司B)乙公司C)发包人D)甲公司和乙公司连带答案:D解析:建筑法规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或个人承担连带赔偿责任。单选题13.关于借款合同的说法,正确的是()A)借款合同自双方当事人签字盖章之日起

10、生效B)借款合同为有偿合同C)借款合同必须采用书面形式D)自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效答案:D解析:自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。单选题14.下列活动中，不适用招标投标法的是( )。A)某外资企业参与的 2008 年奥运场馆建设的大型设备供应B)某著名学者以个人名义参加国家重点科研项目的投标C)新加坡某设计公司参与上海世博会场馆的方案设计D)中国援建海地的市政设施项目答案:D解析:单选题15.()，既是注册建造师应当享有的权利，也是注册建造师应当履行的义务。A)接受继续教育B)遵守法律C)获得相应的劳动报酬D)保证执业成果的质量答案:A解析:单选题16.杨某于

11、2015 年 7 月 10 日取得建造师注册执业证书， 注册有效期满后若需继续执业，杨某最迟应当在()之前申请延续注册。A)2017 年 6 月 10 日B)2018 年 4 月 10 日C)2018 年 6 月 10 日D)2018 年 7 月 10 日答案:C解析:单选题17.根据相关法律规定， 建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。A)竣工验收合格后B)提交竣工验收报告时C)竣工验收时D)交付使用时答案:B解析: 本题考查的是竣工验收的主体和法定条件。质量保修书是进行竣工验收的前提条件，所以它只能在提交竣工验收报告时，不可能再迟。单选题18.建设单位不得明示或暗示

12、设计单位或施工单位违反()。A)工程建设国家标准B)工程建设行业标准C)工程建设强制性标准D)工程建设企业标准答案:C解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。 建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反工程建设强制性标准。单选题19.可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是()。A)施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同B)分包人将全部劳务作业交由他人完成C)将工程主体交由他人完成D)在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员答案:D解析:略单选题20.关于仲裁调解的说法，正确的是（ ） 。A)仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B)调解不成的，应当即时作出裁决书C)仲裁庭的调

13、解书，自作出之时即产生与裁决书同等的法律效力D)经仲裁庭调解，双方当事人达成协议的，仲裁庭可以制作裁决书答案:D解析:A 项错误，仲裁庭在作出裁决前可以先行调解；B 项错误，调解不成的，应当及时作出裁决；C 项错误，仲裁庭的调解书，经双方当事人签收后，即发生法律效力。【考点来源】仲裁调解单选题21.根据 建筑法 ,某建筑施工企业在施工中偷工减料,使用不合格的建筑材料和设备,并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准,应承担的法律责任是()。A)责令改正,处以罚款B)责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书C)负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失D)依法追究刑事责任答案:C解析: 建筑法 规定，

14、建筑施工企业在施工中偷工减料的， 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的， 责令停业整顿， 降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。单选题22.根据中华人民共和围招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是( )。A)企业投资的体育场B)企业投资的廉租住房C)企业投资的商品住房D)在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼答案:D解析:可以不进行招标的有：(1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而

15、不适宜招标的;(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的;(3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的;(4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的;(5)在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。单选题23.关于车船税的说法，正确的是( )。A)捕捞、养殖渔船可以减征车船税B)节约能源、使用新能源的车船免征车船税C)警用车船可以减征车船税D)悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆免征车船税答案:D解析:单选题24.某政府投资工程预计于 2008 年 1 月 1 日开工，该工程的开工报告于 20

16、07 年12 月 20 日被批准。根据我国建筑法的规定，建设单位最迟应当于()前开工，不然就要重新办理开工报告。A)2008 年 3 月 20 日B)2008 年 4 月 1 日C)2008 年 6 月 20 日D)2008 年 7 月 1 日答案:C解析:对于实行开工报告制度的建设工程， 建筑法规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过 6 个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。不能按开工报告要求及时开工或者中止施工时应向原批准机关报告。经过批准的开工报告是具有法律约束力的文件。建设单位必须按照批准的开工

17、报告的内容执行所以起始时间这里按照 2007 年 12 月 20 日算。单选题25.实行施工总承包的工程项目， 应由()统一组织编制建设工程安全事故应急救援预案。(2012 年真题)A)建设单位B)施工总承包单位C)监理单位D)各分包单位答案:B解析:单选题26.按照劳动合同法及相关法规的规定，下列关于劳动者可以单方解除劳动合同的表述中，正确的是（ ） 。A)劳动者提前 30 天以书面形式通知用人单位，可解除劳动合同B)劳动者试用期内提前 15 天通知用人单位，可解除劳动合同C)劳动者被非法限制人身自由强迫劳动的，可告知用人单位立即解除劳动合同D)劳动者不满意用人单位的严格管理，可随时解除劳动

18、合同答案:A解析:劳动者提前 30 日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前 3 日通知用人单位，可以解除劳动合同。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。【考点来源】劳动合同的解除和终止单选题27.甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则()。A)甲在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间， 所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B)乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满

19、3 年，可以注册C)丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满 3 年，可以注册D)丁在 2 个单位申请注册，可以注册答案:C解析:不予注册：1 执业、刑事-5 年-处罚执行完毕;2 其他刑事-3 年-处罚作出;3 吊销-2 年-处罚作出;4 重大质量安全事故-3 年-项目经理期间。参见教材 P79单选题28.在城市市区噪声敏感区域内， 禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业， 因特殊需要必须连续作业的，必须()。A)经附近居民所在单位的同意B)在居民小区代表监视下施工C)公告附近居民D)经居民小区业主委员会同意答案:C解析:环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁

20、止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其他有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。单选题29.施工合同债是发生在()之间的债。A)建设单位与设计单位B)建设单位与施工单位C)建设单位与监理单位D)施工单位与监理单位答案:B解析:单选题30.关于注册商标有效期的说法，正确的是()。A)10 年，自申请之日起计算B)10 年，自核准注册之日起计算C)20 年，自申请之日起计算D) 20 年，自核准注册之日起计算答案:B解析:单选题31.下列所得中免纳个人所得税

21、的是( )。A)年终加薪B)出售本人绘画的收入C)个人保险所获赔偿D)从投资的某公司取得的派息分红答案:C解析:下列各项个人所得，免征个人所得税：(1)省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金;(2)国债和国家发行的金融债券利息;(3)按照国家统一规定发给的补贴、津贴;(4)福利费、抚恤金、救济金;(5)保险赔款;(6)军人的转业费、复员费、退役金;(7)按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费;(8)依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、

22、领事馆的外交代表、 领事官员和其他人员的所得;(9) 中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得;(10) 国务院规定的其他免税所得。上述第(10) 项免税规定，由国务院报全国人民代表大会常务委员会备案。单选题32.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（ ） 。A)工程建设地方标准与国家标准或行业标准相抵触的规定，应当自行废止B)工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用C)工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接确定为强制性条文D)工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施答案:A解析:工程建设地方标准不得与国家标准和行业

23、标准相抵触。 对与国家标准或行业标准相抵触的工程建设地方标准的规定，应当自行废止。工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案。未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。 在不违反国家标准和行业标准的前提下， 工程建设地方标准可以独立实施。【考点来源】工程建设地方标准单选题33.甲公司与乙租赁公司约定， 由乙公司购买丙厂家生产的一套磁选设备， 并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是(

24、)。A)租赁合同对丁公司继续有效B)乙转让该设备所有权须经甲同意C)租赁合同终止前不得转让该设备的所有权D)丁无义务保证甲继续使用该设备答案:A解析:出租人享有租赁物的所有权。因此作为出租人乙有权将该设备所有权转让给丁，租赁合同对丁继续有效。单选题34.某建设单位要建一幢 18 层的办公楼，在招标发包时将主体工程的土建部分按楼层分为 3 个标段(每 6 层为 1 个标段)进行招标，并将该办公楼的空调设备、电梯设备和消防设备的安装也分别进行招标发包。下列说法中正确的是( )。A)该项目履行了招标程序,合法有效B)空调设备、电梯设备和消防设备分别发包违法C)土建部分按楼层分为 3 个标段进行发包属

25、于肢解发包D)应当将土建及设备安装部分一并发包答案:C解析:单选题35.国家一级建造师执业资格的注册管理机构是()。A)省级建设行政主管部门B)人事部或其授权机构C)建设行业协会D)建设部或其授权机构答案:D解析:单选题36.建筑施工企业申请安全生产许可证时应当向住房城乡建设主管部门提供的材料不包括（） 。A)建设施工合同B)建筑施工企业安全生产许可证申请表C)企业法人营业执照D)与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料答案:A解析:建筑施工企业申请安全生产许可证时， 应当向住房城乡建设主管部门提供下列材料：(1)建筑施工企业安全生产许可证申请表； (2)企业法人营业执照；

26、(3)与申请安全生产许可证应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。单选题37.依据建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是( )。A)建设单位拨付工程款B)施工单位实施隐蔽工程C)商品混凝土应用于基础工程D)大型非标构件进行吊装答案:A解析:本题涉及的考点是工程监理的职责和权限。 建设工程质量管理条例规定，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。单选题38.甲建筑公司向乙公司发函采购红砖,函件中标明了红砖的数量、 价格和交货时间。乙公司回函表示如

27、果延长 10 天可如约供货。根据合同法,乙公司的回函属于A)要约邀请B)承诺C)新要约D)部分承诺答案:C解析:单选题39.关于行政行为特征的说法，错误的是()。(2013 年真题)A)行政行为的主体是法定的B)实施行政行为具有单方意志性C)行政行为多属于无偿行为D)行政行为具有不可裁量性答案:D解析:单选题40.甲公司是 A 产品的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后对乙提起侵权之诉。 经查,乙共销售侵权产品 800 件,因乙的侵权行为,甲少销售 600件。 甲销售专利产品每件获利 2000 元,乙销售侵权产品每件获利 1000 元。 乙应赔偿甲()。A)60 万元B)80

28、 万元C)120 万元D)160 万元答案:C解析:单选题41.仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，向( )申请执行。A)政府主管部门B)人民法院C)仲裁委员会D)公安机关答案:B解析:根据中华人民共和国仲裁法第六十二条，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。单选题42.下列不属于专属管辖的是()。A)房屋买卖纠纷B)知识产权中的财产纠纷C)土地使用权转让纠纷D)建设工程施工合同纠纷答案:B解析:其中因不动产纠纷提起的诉讼， 由不动

29、产所在地人民法院管辖， 如房屋买卖纠纷、 土地使用权转让纠纷等。 建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。参见教材 P336单选题43.由于企业改制,或者企业分立、 合并后组建设立的建筑业企业,其资质等级根据()按照规定的审批程序核定。A)原企业的资质等级B)实际达到的资质条件C)降低一级原企业的资质等级D)合并前较低的企业资质等级答案:B解析:企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。即题目中 B 选项说的实际达到的资质条件。单选题44.甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安

30、全生产管理，最终造成安全生产事故，则（） 。A)甲公司负主要责任B)乙公司负主要责任C)乙公司负全部责任D)监理公司负主要责任答案:B解析:建设工程安全生产管理条例规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。单选题45.关于物权的说法，正确的是（ ） 。A)同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人B)同一物的用益物权人可以是该物的所有权人C)未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役权D)物权的变动只能基于合同关系答案:C解析:A 错误，担保物权是对他人的物的优先受偿权；所有权是对自己的物的占有、使用、收益和处分

31、权，所以，同一物上的担保物权人与所有权人一定不是同一个人。B 错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。所有权是对自己的物的占有、使用、收益和处分权，所以，物的所有权人和用益物权人不是同一个人。C 正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。D 错误，不动产物权变动，登记生效。单选题46.甲公司把 AB 两栋楼工程发包给乙公司施工，乙公司私下把 B 楼的施工任务转包给丙公司，丙公司又把 B 楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工队没有拿到

32、工程款，准备起诉。下面的说法中，不正确的是()。A)丁施工队是 B 楼外装修工程的实际施工人B)甲公司没把工程款给实际施工人，应当承担还款责任C)丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D)丁施工队只可以起诉丙公司答案:D解析:本题考察的是：禁止无资质承揽工程。 无资质承揽劳务分包工程，常见的是作为自然人的“包工头”，带领一部分农民工组成的施工队，与总承包企业或者专业承包企业签订劳务合同，或者是通过层层转包、违法分包获签合同。A 正确;当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利， 甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。2004 年 10 月

33、发布的最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 26 条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。单选题47.某装饰公司与总包方依法签订分包合同后， 将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续;装饰公司转包劳务的行为()。A)无效B)有效C)总包同意后有效D)效力待定答案:B解析:为此， 房屋建筑和市政基础设施工程分包管理办法中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分

34、包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。单选题48.建设工程发生质量事故，有关单位按照建设工程质量管理条例的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是()小时内。A)3B)6C)12D)24答案:D解析:单选题49.施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款 00 万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为 50 万元，贷款的利息及违约金为 20 万元，实现抵押权的费用为 0 万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为( )万元。A)10B)20C)30D)50答案:B解析:抵押担保的范围包括主债权及利息、 违约金、 损害赔偿金

35、和实现抵押权的费用。抵押权人就主债权 100 万元，利息及违约金 20 万元，实现抵押权的费用 10 万元优先受偿。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。本案例中，应返还 150-100-20-10=20 万元。单选题50.下列法律文书中，不具有强制执行效力的是()。(2013 年真题)A)在仲裁程序中形成的仲裁调解书B)由行政主管部门主持达成的调解书C)人民法院在民事案件审理中制作的调解书D)司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议答案:B解析:单选题51.施工单位必 须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，发现有差错，及时提出意见;工程设计

36、修改由()负责 。A)施工单位B)原设计单位C)建设单位D)监理单位答案:B解析: 本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。 施工单位必 须按照工程设计图纸和施工技术标准施工， 发现有差错， 及时提出意见;工程设计修改由原设计单位负责，施工单位不得擅自修改。单选题52.刑法及刑法修正案规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，处（）有期徒刑。A)1 年以下B)1 年3 年C)3 年5 年D)5 年以上答案:D解析:刑法第 134 条第 2 款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处 5 年以下有期徒刑或

37、者拘役；情节特别恶劣的，处5 年以上有期徒刑（ 刑法修正案（六） ） 。单选题53.建设工程安全生产管理条例中规定，建筑企业要对新职工进行至少（）学时的安全培训，每年进行至少（）学时的再培训。A)30,22B)32,22C)32,20D)30,20答案:C解析:建设工程安全生产管理条例规定：建筑企业要对新职工进行至少 32 学时的安全培训，每年进行至少 20 学时的再培训。单选题54.关于建设民事商事法律关系特点的表述中，不正确的是()。A)建设民事商事关系主要是人身关系B)建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性C)建设民事商事关系是平等主体之间的关系D)建设民事商事法律关系是主体之间的

38、民事商事权利和民事商事义务关系答案:A解析:建设民事商事法律关系有以下特点： 第一、 建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义务关系。第二、建设民事商事法律关系是平等主体之间的关系。第三、建设民事商事法律关系主要是财产关系。 第四、 建设民事商事法律关系的保障措施具有补偿性和财产性。单选题55.根据建设工程安全生产管理条例 ，建设单位的安全责任不包括（ ） 。A)依法办理有关批准手续B)申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料C)向建设行政主管部门提供安全施工措施资料D)审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准答案:D解析:建设单位相关的安全责任包括：1依法办理有关批准

39、手续；2向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料；3不得提出违法要求和随意压缩合同工期；4确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用；5不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等；6申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料；7依法实施装修工程和拆除工程；8建设单位违法行为应承担的法律责任。单选题56.甲用人单位自用工之日至今 6 个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同，其中劳动者孙某的月薪为 4000 元。则用人单位应当向劳动者每月支付（）元的工资。A)6000B)8000C)10000D)12000答案:B解析:劳动合同法第八十二条第一款规定：“用人单位自用工之日

40、起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资。”单选题57.下列各项中,关于仲裁的特点,说法不正确的有()A)仲裁裁决具有强制执行力B)仲裁员具备专业性C)仲裁制度具有公开性D)裁决具有终局性答案:C解析:民商事仲裁往往涉及不同行业的专业知识。 仲裁实行一裁终局制度， 仲裁裁决一经作出即发生法律效力。仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书。专家裁案，是民商事仲裁的重要特点之一。单选题58.甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式没有约定。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是( )A)

41、丙公司应代甲清偿B)乙可要求甲或丙清偿C)只能由甲先行清偿D)不可能由甲或丙共同清偿答案:B解析:本题考点是保证方式。 当事人对担保方式没有约定或约定不明确的， 按照连带责任保证承担保证责任。单选题59.具有工程设计综合资质的某设计单位， 为了增加收入， 允许一家取得工程设计专项资质的设计事务所以自己的名义承揽设计业务，依照建筑法及相关法规的规定，应责令改正，没收违法所得，处以合同约定的设计费()的罚款。A)25%以上 50%以下B)1 倍以上 2 倍以下C)2%以上 4%以下D)0.5%以上 1%以下答案:B解析:勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令

42、改正，没收违法所得，对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金 1 倍以上 2 倍以下的罚款。单选题60.根据建设工程质量管理条例 ，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，其将受到的处罚为()。A)终身不予注册B)吊销执业资格证书，5 年内不予注册C)责令停止执业 3 年D)责令停止执业 1 年答案:A解析:单选题61.某施工单位将工程转包，给建设单位造成 10 万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是()。A)赔偿损失B)对主要负责人判处有期徒刑C)降低资质等级D)责令停业整顿答案:B解析:转包、违法分包等行为应承担的法律责任。 建筑法规定，承包单位将

43、承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。单选题62.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为 3 年， 工程竣工验收合格移交使用后的第 4 年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()。A)施工企业B)建设单位C)使用单位D)建设单位和施工企业协商确定答案:A解析:单选题63.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（ ） 。A)设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B)自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C)省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批

44、准D)自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案答案:B解析:A 说法错误，设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会批准后施行，设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。C 说法错误，省级人大常委会的地方性法规不需要经过批准，由其人大主席团公布后施行。B 说法正确，D 说法错误，自治川、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地

45、方性法规作出变通的情况。【考点来源】法的效力层级单选题64.保险合同中，负有支付保险费义务的人是( )。A)保险人B)受益人C)被保险人D)投保人答案:D解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同， 并按照合同约定承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。 所以，选项 D 正确。单选题65.省、 自治区、 直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为()建造师执业资格的注册管理机构。A)特级B)一级C)二级D)三级答案:C解析:单选题66.2013 年 6 月 1 日王某经面试合格与某开

46、发公司签订了为期 5 年的劳动合同，并约定了试用期，该试用期最迟至（） 。A)2013 年 6 月 30 日B)2013 年 8 月 1 日C)2013 年 12 月 1 日D)2014 年 6 月 1 日答案:C解析:劳动合同法规定，劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的，试用期不得超过1 个月；劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月；3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。故选项 C 正确。单选题67.关于委托合同法律特征的说法，正确的是（ ） 。A)是一种典型的提供劳务的合同B)应当是有偿合同C)委托事务只能是法律行为D)受托人不得

47、转委托答案:A解析:委托合同是一种典型的提供劳务的合同。 委托合同可以是有偿合同， 也可以是无偿合同。委托的事务可以是法律行为，也可以是事实行为。经委托人同意，受托人可以转委托。【考点来源】委托合同单选题68. 甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金 4 万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金 6 万元。 交货日期届满， 甲无法交付该建材。乙最多可获得赔偿（ ） 。A)8 万元B)10 万元C)14 万元D)16 万元答案:B解析:违约金和定金只能选择一种， 不得同时使用， 但是交付的定金可以收回 （单倍） 。（1）选择违约金：6（违约金）+4（定金收回）=

48、10（2）选择定金：4（定金）*2=8【考点来源】承担违约责任的种类单选题69.施工单位向厂家询价购买某型号设备，厂家报价为 5000 元/台，限 7 天订货。施工单位 10 天后表示同意订货，双方签订供货合同。下列说法中正确的是()。A)厂家发出的要约失效B)厂家要约撤销C)施工单位同意订货的表示是承诺D)厂家的要约仍然有效答案:A解析:合同法规定，承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约(即原要约失效)。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质

49、性变更。单选题70.根据注册建造师管理规定 ，负责核发中华人民共和国一级建造师注册证书的机构是()。(2010 年真题)A)省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B)国务院建设主管部门C)中国建筑业协会建造师分会D)国务院发展和改革委员会答案:B解析:单选题71.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为 2017 年 5 月 1 日。同年 2 月 10 日， 该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。 施工企业为保证工期，于同年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年 5 月 10 日。该建筑工程一切险保险责任的生效日期为( )。A)2017

50、年 2 月 10 日B)2017 年 4 月 20 日C)2017 年 5 月 1 日D)2017 年 5 月 10 日答案:B解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至工程所有人对部分或全部工程签发完工程验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。建筑材料于 2017 年 4 月 20 日运至工地，为最先发生的时间，因而正确选项为B 。单选题72.根据 劳动合同法 ， 劳动者的下列情形中， 用人单位不得解除劳动合同的是( )。A)在试用期间被证明不符合录用条件的B)严重违反用人单位规章制度C)