一级建造师考试_工程法规_练习题_验证200_共200题_第7套

1、一级建造师考试_工程法规_练习题_验证 200_共200 题_第 7 套单选题1.以下列合同中，不能实现留置权的合同是()。A)运输合同B)担保合同C)保管合同D)加工承揽合同答案:B解析:单选题2.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（ ） 。A)项目经理经施工企业法人授权管理施工项目B)项目经理部是施工企业组建的常设分支机构C)项目经理部具有法人资格D)项目经理部自行承担施工行为的法律后果答案:A解析:A 正确，项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。B 错误，C 错误，项目经理部不具有法人资格；而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据企业法人的

2、授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。D 错误，由于项目经理不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。【考点来源】企业法人和项目经理部的法律关系单选题3.某招标项目在中标通知书发出后， 招标人提出降价要求。 对该降阶要求， 按照 招标投标法的规定，中标人()招标人的要求。A)应当接受B)可以接受C)应当拒绝D)可以拒绝答案:C解析:该题考察的知识是中标的法定要求和招标投标投诉处理，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。故中标人应当拒绝招标人的要求。单选题4.某地方建设行政管理部门于 2017

3、年 5 月 10 日针对某建筑公司恶意拖欠劳务费用下发了给予其一年内禁止在本区域内参加投标的处罚决定，建筑公司于 2017 年 5 月 15 日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于（ ）前提起行政复议。A)2017 年 6 月 10 日B)2017 年 6 月 15 日C)2017 年 7 月 10 日D)2017 年 7 月 15 日答案:D解析:公民、 法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的， 可以自知道该具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。【考点来源】提起行政复议的时间单选题5.由于施工过程中会产生噪声污染，根据法

4、律规定，施工单位应在()申报环境噪声污染防治情况。A)开工 15 日前向建设行政主管部门B)开工 15 日前向环境保护行政主管部门C)开工 30 日前向工程所在地居民委员会D)开工 30 日前向环境保护行政主管部门答案:B解析:环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工 15 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。单选题6.企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业()，其资质等级按照最低资质等级核

5、定。A)工程业绩B)注册资本C)技术人员情况D)技术装备情况答案:A解析:单选题7.某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取 6%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任;后施工中发现安全事故造成工程毁损， 对此， 应由()向业主承担责任。A)乙施工单位承担全部责任B)甲施工单位承担全部责任C)甲、乙承担连带责任D)甲、乙各承担一半责任答案:C解析:承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质

6、量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。单选题8.纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。(2012 年真题)A)有仲裁协议B)有具体的仲裁请求、事实和理由C)属于仲裁委员会受理范围D)当事人双方口头愿意仲裁答案:D解析:单选题9. 根据建筑法的规定，对涉及（ ）的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。A)增加工程造价总额B)建筑主体和承重结构变动C)增加工程内部装饰D)改变建筑工程局部使用功能答案:B解析:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程， 建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方

7、案；没有设计方案的，不得施工。【考点来源】建设单位相关的质量责任和义务单选题10.下列关于债的表述，正确的是（ ） 。A)债权只有通过当事人的约定才能产生B)债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人C)在施工合同中，建设单位是债权人，施工单位是债务人D)建筑物倒塌造成他人损害的，由施工单位和监理单位承担连带债务答案:B解析:A 选项错误，债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。C 选项错误，对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。D 选项错误，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌

8、造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。【考点来源】建设工程债权制度单选题11.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是（） 。A)拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B)当地投标企业较少C)采购人依法能够自行建设、生产或者提供D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标： （1）需要采用不可替代的专利或者专有技术； （2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供； （3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供； （4）需要向原中标人采购工程、货

9、物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求； （5）国家规定的其他特殊情形。单选题12.关于一级建造师的注册的说法,正确的是()。A)初始注册不需要达到继续教育要求B)变更注册应通过原聘用单位申请C)延续注册时,应当提供原注册证书D)变更注册后,注册有效期重新起算答案:C解析:略单选题13.总承包企业按照合同约定， 承担工程项目的采购和施工， 并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。此种方式被称为( )。A)(EPC)方式B)(D-B)方式C)(E-P)方式D)(P-C)答案:D解析:单选题14.下列关于仲裁与诉讼特点的表述，错误的是（ ） 。A)仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以

10、不公开审理为例外B)仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制C)仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定D)仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式答案:C解析:合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。【考点来源】地域管辖单选题15.关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ） 。A)欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B)当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持C)建设工程承包人行使优先权的期限为 1 年D)当事人对欠付工程款利息计

11、付标准没有约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息答案:D解析:机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息A 错误，欠付工程款的利息从应付工程款之日计付；B 错误，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。C 错误，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为 6 个月。单选题16.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有( )。A)劳动者因交通肇事

12、被追究刑事责任的B)劳动者因工伤致残，在规定的医疗期满后不能安排合适工作的C)劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作，仍不能胜任工作的答案:D解析:本题是综合考核用人单位辞退劳动者的几种情形。 劳动合同法 第 40 条规定，有下列情形之一的，用人单位提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者 1 个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;( 3 )劳动合同订立时所依

13、据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。 选项 A、C 是用人单位随时解除劳动者的情形;选项 B 是用人单位不得解除劳动者的情形;只有选项 D 是用人单位预告解除的情形， 应当提前 30 日以书面形式通知劳动者本人或额外支付劳动者一个月工资。单选题17.根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（） 。A)抢险救灾工程B)建筑面积 200 平方米以上的农民自建低层住宅C)城镇市政基础设施工程D)工程投资额在 25 万元以下的工程答案:C解析:不需要办理施工许可证的建设工程包括：1、限额以下小型工程（工程投资额在 3

14、0 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程） ； 2、 抢险救灾等工程及其他临时性房屋建筑；3、农民自建低层住宅的建筑活动；4、不重复办理施工许可证的建设工程；5、另行规定的建设工程。因此可以排除 A 选项。选项 B，错误，农民自建自建低层住宅的建筑活动无需办理施工许可证。选项 D，错误，工程投资额在 25 万元以下的工程，不需要办理施工许可证，因此不选。采用排除法，选择 C选项。单选题18.下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A)建筑电工B)架子工C)起重机械司机D)钢筋工答案:D解析:住房和城乡建设部发布的建筑施工特种作业人员管理规定规定，建筑施工特种作业包括：(1

15、)建筑电工;(2)建筑架子工;(3)建筑起重信号司索工;(4)建筑起重机械司机;(5)建筑起重机械安装拆卸工;(6)高处作业吊篮安装拆卸工;(7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。单选题19.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是( )。A)污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B)造纸厂投入运营后 3 个月内必须建设污水处理设施C)建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施D)污水处理设施与造纸厂主体工程同时设汁、同时施工、同时投产使用答案:D解析:环境保护“三同时”制度， 是指“建设项目需要配套建设的环境保护设施， 必须与主体工

16、程同时设计、同时施 I、同时投产使用”。 中华人民共和国环境影响评价法第：十六条规定，建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响报告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出的环境保护对策措施。单选题20.以下不属于民事纠纷处理方式的是（） 。A)当事人自行和解B)行政复议C)行政机关调解D)商事仲裁答案:B解析:民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼，而行政复议属于行政纠纷的救济措施。单选题21.对于建设工程分包的表述中，不正确的是()。A)建设单位可以直接指定分包人B)承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C)承包单位

17、不得将其承包的全部建筑工程转包给他人D)建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位答案:A解析:分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。单选题22.某施工合同的订立时间为 2006 年 5 月 1 日合同备案时间为 2006 年 5 月 5 日， 工程竣工时间为 2007 年 7 月 1 日， 确认支付工程竣工结算款时间为 2007 年 8 月 5 日，则施工单位主张竣工结算款的诉讼时效起算时间为()。A)2006 年 5 月 1 日B)2006 年 5 月 5 日C)2007 年 7 月 1 日D)2007 年 8 月 5 日答案:D解

18、析:单选题23.下列关于债权和物权的表述中，不正确的是（ ） 。A)债权只有通过当事人的约定才能产生B)债权是请求特定人作为或不作为的权利；物权关系中，义务人仅承担不作为义务C)债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人；而物权是绝对权，权利人特定而义务人不特定D)债的相对性，主要是指主体的相对性，内容的相对性和责任的相对性答案:A解析:选项 A 不正确，债权可以通过当事人的约定或合同约定而产生。【考点来源】债的基本法律关系单选题24.张某为甲公司的业务员， 手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同， 后来张某离开甲公司，并没有将介绍信和合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，

19、而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（） 。A)无效，属于欺诈合同B)无效，责任应由张某承担C)有效，责任应由张某承担D)有效，责任应由甲公司承担答案:D解析:本题情况属于表见代理。 该代理行为有效， 善意第三人与无权代理人进行的交易行为，其后果由被代理人承担。除非能证明客户刘某知道张某已经不是甲公司的业务员，或张某与刘某串通，则刘某不是善意相对人，该代理行为无效。单选题25.全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同（）划定并公布。A)文物保护单位B)城乡建设主管部门C)文物核定单位D)城乡

20、规划行政主管部门答案:D解析:全国重点文物保护单位的建设控制地带， 经省、 自治区、 直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。单选题26.下列关于特种设备安全管理的说法，正确的是()。A)特种设备使用单位应当在检验合格有效期届满前 1 个月向检验机构提出检验要求B)特种设备制造、安装、改造、重大修理过程，应当由监理单位进行监督检验C)特种设备安装、改造、修理后，施工单位应当在验收前将相关技术资料和文件移交使用单位D)特种设备所有单位应当在特种设备投入使用前或使用后 30 日内，向有关监督管理部门办理登记，取得使用登记证书答案:A解析

21、:B 错，应当由特种设备检验机构按照有关规范要求进行监督检验，否则不得出厂或交付使用。C 错，施工单位应当在验收后 30 日内将相关技术资料和文件移交使用单位。D 错，使用单位应当办理登记，取得使用登记证书。参见教材 P250单选题27.根据建筑起重机械安全监督管理规定 ，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ） 。A)建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收B)建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明C)安装单位应该具有相应的资质，并与建设单位签订安全协议书D)安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由施工单位的技术人员在现场实施

22、全过程监督答案:B解析:按照建筑起重机械安全监督管理规定 ，建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收。【考点来源】施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任单选题28.适用普通程序审理的案件，有特殊情况需要延长审理期限的，由( )批准，可以延长 6 个月。A)本院院长B)上级人民

23、法院院长C)同级人民检察院检察长D)最高人民法院院长答案:A解析:本题涉及的考点是一审程序。适用普通程序审理的案件，根据民事诉讼法的规定，应当在立案之日起 6 个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长 6 个月;还需要延长的，报请上级法院批准。单选题29.生产经营单位的从业人员的权力包括()。A)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业B)有权停止作业C)有权撤离作业场所D)有权随时解除与其订立的劳动合同答案:A解析:施工作业人员主要享有如下的安全生产保障权利： 1.施工安全生产的知情权和建议权;2.施工安全防护用品的获得权;3.批评、检举、控告权及拒绝违章指挥和强令冒险作业权;4.紧

24、急避险权;5.获得意外伤害保险赔偿的权利;6.请求民事赔偿权;7.依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。单选题30.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者()提出设计方案。(2012 年真题)A)其他设计单位B)具有相应资质等级的设计单位C)监理单位D)装修施工单位答案:B解析:单选题31.下列建设项目中，可以不招标的是（） 。A)个人捐的教育项目中合同估算价为 80 万元的监理合同B)使财政预算资金的体育项目中合同估算价为 80 万元的材料采购合同C)外商投资的供水项目中合同估算价为 1000 万元的施工合同D)上市公司投资的商品房项目中估算价为 500 万元的材料

25、采购合同答案:B解析:按照工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200 万元以上的；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币 100万元以上的；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币 50 万元以上的；(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币 3000 万元以上的。单选题32.根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位在使用()前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。A)高大模板B

26、)整体提升模板C)满堂红脚手架D)深基坑支护桩答案:B解析:单选题33.关于用益物权的说法，正确的是（ ） 。A)用益物权包含着占有权、使用权、收益权和处分权B)地役权是一种用益物权C)某企业租赁了一个办公楼，签订了 15 年的租赁合同，该租赁权是一种用益物权D)所有的用益物权必须经过登记才能设立答案:B解析:用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产， 依法享有占有、 使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。C 选项错误，租赁权属于债权，但拥有物权的特征；D 选项错误，地役权自地役权合同生效时设立。【考点来源】物权的法律特征和主要种类、地役权单选题

27、34.张某取得一级建造师资格证书并经过注册后取得注册证书和职业印章， 张某如果需要办理变更注册的下列符合要求的是()。A)原注册证书和执业印章必须注销B)应当与原聘用单位解除劳动关系C)在原单位不得担任施工项目经理D)原单位破产或者被撤销答案:B解析:在注册有效期内， 注册建造师变更执业单位， 应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。单选题35.下列表述中，不属于建设工程质量管理条例界定的违法分包的是()。A)总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B)总承包单位将工程主体结构的施工分包的C)建设单位指定专业分包的D)专业分包单位再进行专业分

28、包的答案:C解析:建设工程质量管理条例规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。 房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法中规定，除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业外，专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的任务。单选题36.建筑施工企业的分公司、 区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不

29、少于()人的专职安全生产管理人员。A)2B)3C)4D)5答案:A解析:单选题37.2014 年 3 月 22 日，科华建筑公司的某工程项目出现了重大安全隐患，安全生产管理机构于 4 月 1 日下达了停产整改的通知。但本公司项目经理王某为了赶工期，在安全隐患尚未排除之前，却要求李某、张某等工人继续施工。根据相关规定，李某、张某等工人可以行使的权利是()。A)知情权B)拒绝权C)紧急避险权D)要求赔偿权答案:B解析:本题考核的是施工作业人员应当享有的安全生产权利。 建设工程安全生产管理条例规定，作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章

30、指挥和强令冒险作业。单选题38.下列关于仓储合同的说法，正确的是()。A)仓储合同需要以仓储物交付为要件，故属于实践合同B)仓储合同对象必须是动产C)存货人在仓单上背书后可以直接转让仓单D)提前收取，可以要求减收仓储费;逾期提取，应当加收仓储费答案:B解析:A 错，仓储合同不以交付仓储物为要件，属于诺成合同。C 错，存货人或仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或盖章的， 可以转让提取仓储物的权利。 D错，提前提取的，不减收仓储费。参见教材 P189-190单选题39.根据建设工程质量管理条例规定，下列要求不属于建设单位质量责任与义务的是()。A)建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、施工

31、、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标B)涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位要有设计方案C)施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应在建设单位或工程监理企业监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测D)建设单位应按照国家有关规定组织竣工验收，建设工程验收合格的，方可交付使用答案:C解析:单选题40.建筑业企业资质管理规定属于( )。A)行政法规B)一般法律C)司法解释D)部门规章答案:D解析:部门规章是国务院各部门、各委员会、审计署等根据宪法、法律和行政法规的规定和国务院的决定，在本部门的权限范围内制定和发布的调整本部门范围内的行政管理关系

32、的， 并不得与宪法、 法律和行政法规相抵触的规范性文件。 建筑业企业资质管理规定在 2001 年 3 月 14 日，由建设部制定。在性质上，属于部门规章。单选题41.根据文物保护法 ，下列不属于国家所有的文物的是（ ） 。A)国有企业、事业组织收藏的文物B)我国境内宅基地出土的文物C)我国境内施工现场发掘的文物D)遗存于公海的起源于中国的文物答案:D解析:遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物,国家享有辨认器物物主的权利。单选题42.宋某将其房屋出租给陈某，房屋租赁合同约定租期 2 年，租金按月支付。期间，宋某因子女出国留学急需资金，便决定出售该房屋。对此，下列说法中

33、错误的是（ ） 。A)该租赁合同在房屋出售后即无效B)宋某有权在租赁期出售房屋C)同等价格下陈某有优先购买该房屋的权利D)宋某应在合理期限内通告陈某将出售房屋答案:A解析:按照合同法第 230 条规定：“出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利。”第 229 条还规定：“租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。”因此，本题中 A 选项是错误的说法。【考点来源】租赁合同单选题43.关于工程质量检测机构的说法，错误的是()。(2013 年真题)A)可以转包检测业务B)具有独立的法人资格C)是中介机构D)分为专项检测机构资质和见证

34、取样检测机构资质答案:A解析:单选题44.李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006 年 2 月 15 日双方签订了租赁协议，约定 2006 年 3月 1 日起租用。同年 2 月 20 日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。A)李某与张某间的租赁合同无效B)租赁合同的成立以租赁物的交付为要件C)张某享有优先承租权D)两份合同均有效，李某应承担违约责任答案:D解析:租赁合同规定，租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。租赁合同的成立不以租赁物的交

35、付为要件，当事人只要依法达成协议，合同即告成立。单选题45.关于对设备检验检测单位职责的规定，下列说法错误的是（） 。A)起重机械的安装、改造、重大修理过程，应当经特种设备检验机构安装安全技术规范的要求进行监督检验B)承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，但无需对结果负责C)起重机械的安装、改造、重大修理过程，未经监督检验或者监督检验不合格的，不得出厂或者交付使用D)承担安全评价、认证、检测、检验的机构，不得出具虚假证明答案:B解析:安全生产法规定，承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。故 B

36、 选项说法错误。单选题46.某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了网架结构施工技术一书。该书完成后，该单位将享有()。A)署名权B)发表权C)优先使用权D)许可使用权答案:C解析:2020/2019 版教材 P29 在建设工程活动中，有些作品属于职务作品。公民为完成法人或者其他组织工作任务所创作的作品是职务作品。一般情况下，职务作品的著作权由作者享有，但法人或者其他组织有权在其业务范围内优先使用。单选题47.根据建设工程安全生产管理条例 ，安装、拆卸施工起重机械作业前，安装单位应当编制()。(2012 年真题)A)技术规范B)拆装方案C)设备运至现场的运输方案D)进度

37、控制横道图答案:B解析:本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。 建设工程安全生产管理条例规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。单选题48.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。A)建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B)建设单位不得任意压缩合同工期C)建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D)建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标答案:C解析:单选题49.根据节约能源法规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是（） 。A)分类计量B)包费制

38、C)分类统计D)利用状况分析答案:B解析:根据节约能源法规定，任何单位不得对能源的消费实行包费制。单选题50.对全国注册建造师的注册、执业活动实施统-监督管理的机构是()。A)国务院建设主管部门B)省、自治区、直辖市人民政府C)建设行业协会D)人事部或其授权机构答案:A解析:单选题51.某工程监理公司是施工项目的监理单位，其实施质量监理的依据中不包括（ ） 。A)法律法规B)施工承包合同C)工程设计合同D)工程建设强制性标准答案:C解析:监理工作的主要依据是：(1)法律、法规；(2)有关技术标准；(3)设计文件；(4)建设工程承包合同。【考点来源】监理工作的依据和监理责任单选题52.下列建筑施

39、工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担暂扣安全生产许可证并限期整改法律责任的违法行为是( )。A)建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的B)转让安全生产许可证的C)取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的D)安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的答案:C解析:A 项错误， 建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1 年内不得申请安全生产许可证。B 项错误，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处罚款，并吊销其安全生产许可证。C 项正确，安全生产许可证的建筑施工企业，发生

40、重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。D 项错误，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，处以 510 万元的罚款。单选题53.甲公司向乙公司催讨一笔已过诉讼时效期限的 10 万元货款。乙公司书面答复称：“该笔债务已过时效期限，本公司本无义务偿还，但鉴于双方的长期合作关系，可偿还 3 万元。”甲公司遂向法院起诉，要求偿还 10 万元。乙公司接到应诉通知后书面回函甲公司称：“既然你公司起诉，则不再偿还任何货款。”下列正确的是（ ） 。A)乙公司的书面答复意味着乙公司需偿还甲公司 3 万元B)乙公司的书面答复构成要约C)乙

41、公司的书面回函对甲公司有效D)乙公司的书面答复表明其丧失了 10 万元的时效利益答案:A解析:选项 A 正确，选项 D 错误。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制。本题中，在诉讼时效期间届满后，乙公司向甲公司以书面形式作出“愿意偿还 3 万元”的意思表示，则意味着这“3 万元”不再受上述时效的限制，乙公司需要向甲公司偿还 3 万元。选项 B 错误。要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定： （一）内容具体确定； （二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。本题中，乙的书面答复并没有订立合同的意图，不构成要约。选项 C 错误。乙公司已经通过书面答复同

42、意清偿 3 万元的债务，这 3 万元的时效利益已经放弃，因此，书面回函称不再偿还任何货款对甲公司不发生效力。【考点来源】诉讼时效单选题54. 下列情形中，可以在夜间进行施工作业但需要有关部门证明的是（ ） 。A)路面塌陷抢修B)自来水管道爆裂抢修C)混凝土浇筑连续作业D)特殊需要必须连续作业答案:D解析:环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。【考点来源】施工现场噪声污染防治的规定单选题55.

43、根据建筑法 ，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。关于申请延期的说法，正确的是（ ） 。A)延期每次不超过 3 个月B)应当由施工企业提出申请C)延期没有次数限制D)超过延期时限但在宽展期内的，施工许可证仍有效答案:A解析:建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期； 延期以两次为限， 每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B 错误，应由建设单位提出。C 错误，延期以两次为限，每次不超过 3 个月。D 错误，延期没有宽展期一说。【考点来源】延期、核验和重新办理批

44、准手续单选题56.下列不属于招标代理机构应当具备的条件的是( )。A)有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B)符合法律规定的执业年限C)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量D)有符合该法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库答案:B解析:本题涉及的考点是招标代理机构应当具备的条件。 招标代理机构应当具备下列条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金;有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;有符合本法规定条件、 可以作为评标委员会成员人选的技术、 经济等方面的专家库。单选题57.根据立法法规定，下列法律法规中，由总理签署国务院令并公布的是（ ） 。A)民法总则

45、B)工程建设项目招标范围和规模标准规定C)招标投标法实施条例D)北京市建筑市场管理条例答案:C解析:首先判断，行政法规由总理签署国务院令公布。其次，判断四个选项的制定机关。【考点来源】法的形式单选题58.安全生产许可证的有效期为()年。A)1B)2C)3D)5答案:C解析:安全生产许可证的有效期为 3 年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前 3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。单

46、选题59.某工程竣工验收合格后第 6 年内， 屋面发生漏水。 经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认漏水原因为防水卷材老化所致，则该质量缺陷应由()。A)建设单位维修并承担维修费用B)施工单位维修并承担维修费用C)施工单位维修，设计单位承担维修费用D)施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案:A解析: 本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。防水卷材老化，不属于施工单位的责任，且过了 5 年的保修期。单选题60.关于工程监理的说法，正确的是（ ） 。A)监理单位与建设单位之间是法定代理关系B)工程监理单位可以分包监理业务C)监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D)如果施工单位对于安全隐

47、患拒不整改，监理单位应该告知主管部门答案:D解析:A 选项错误，监理单位与建设单位之间是委托代理关系；B、C 选项错误，工程监理单位不得转让工程监理业务。【考点来源】工程监理、检验检测单位相关的安全责任单选题61.按照建筑法 、 建设工程安全生产管理条例的规定，对施工单位安全生产工作全面负责的是()。A)单位法定代表人B)单位主要负责人C)单位安全职能部门D)单位项目负责人答案:B解析:施工单位主要负责人依法对本单位安全生产工作全面负责单选题62.按照原建设部建筑市场诚信行为信息管理办法的规定，建筑市场诚信信息分为()。A)良好行为记录和不良行为记录B)公共服务信息和市场监管信息C)市场主体信

48、息和市场客体信息D)公众投诉信息和公众评价信息答案:A解析:2020版教材 P119/2019版教材P118建筑市场诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录。单选题63.劳动者被鉴定为 5、6 级伤残，大部分丧失劳动能力的，经（ ） ，可以解除或终止劳动关系。A)用人单位与工会协商并取得职工本人同意B)用人单位支付一次性伤残就业补助金C)工伤职工本人提出D)用人单位一次性支付赔偿金答案:C解析:劳动者因工致残被鉴定为 14 级伤残的， 即丧失劳动能力的， 保留劳动关系，退出工作岗位。劳动者因工致残被鉴定为 5 级、6 级残的，即大部分丧失劳动能力的，经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或

49、者终止劳动关系。职工因工致残被鉴定为 710 级伤残的，即部分丧失劳动能力的，劳动合同期满终止。或职工本人提出解除劳动合同的， 由用人单位支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。【考点来源】工伤保险和意外伤害保险的规定单选题64.根据建设工程质量管理条例 ，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是（ ） 。A)未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收B)未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款C)隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D)未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用答案:B解析:未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不

50、得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。【考点来源】工程监理的职责和权限单选题65.对生产安全事故发生单位主要负责人所处罚款的上限，是其一年年收入的()。A)40%B)50%C)80%D)100%答案:C解析:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款： (1)发生一般事故的， 处上一年收入 30%的罚款;(2)发生较大事故的，处上一年收入 40%的罚款;(3)发生重大事故的，处上一年收入 60%的罚款;(4)发生特别重大事故的，处上一年收入 80%的罚款。单选题66