1、一级建造师_工程法规真题及答案_2021单选题1.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A)全国人民代表大会B)全国人民代表大会常务委员会C)国务院D)国务院相关部门答案:B解析:根据授权制定的法规与法律规定不一致， 不能确定如何适用时， 由全国人民代表大会常务委员会裁决。单选题2.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。A)项目经理部不具有独立法人资格B)项目经理部是施工企业的下属子公司C)项目经理部是常设机构D)项目经理部能够独立承担民事责任答案:A解析:项目经理部不具备法人资格， 而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。A 选项正确。B
2、C 选项错。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。D 选项错。单选题3.民事诉讼的三大诉讼阶段是()A)一审程序、二审程序和抗诉程序B)审程序、再审程序和审判监督程序C)一审程序、审判监督程序和抗诉程序D)一审程序、二审程序和执行程序答案:D解析:民事诉讼主要分为一审程序、 二审程序和执行程序三大诉讼阶段， 但并非每个案件都要经过这三个阶段。单选题4.从法的形式来看， 招标投标法实施条例属于()。A)法律B)行政法规C)地方性法规D)地方政府规章答案:B解析:现行的建设行政法规主要有建设工程质量管理条例 建设工程安全生产管理条例建设工程勘察设计管理条例 城市房地产开发经营管
3、理条例 招标投标法实施条例等。单选题5.关于货运合同法律特征的说法，正确的是()。A)货运合同是单务、有偿合同B)货运合同的标的是货物C)货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件D)货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人答案:D解析:货运合同是双务、有偿合同，A 选项错。货运合同的标的是运输行为，B 选项错。货运合同是诺成合同。货运合同一般以托运人提出运输货物的请求为要约，承运人同意运输为承诺，合同即告成立。C 选项错。货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。在第三人为收货人的情况下， 收货人虽不是订立合同的当事人， 但却是合同的利害关系人。D 选项正确。单选题6.
4、关于计算机软件著作权的说法,正确的是()。A)自然人的软件著作权保护期为自然人终生B)如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人成者其他组织为开发者C)接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有D)法人的软件著作权,保护期为 30 年答案:B解析:自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及具死亡后 50 年，截止于自然人死亡后第 50 年的 12 月 31 日，故 A 错;接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定，无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。故 C 错;法人或者其他组织的软件著作权，保护期为 50 年，截止于软件首次发表后第 50 年
5、的 12 月 31 日，故 D 错。单选题7.关于建设用使用权流转说法，正确的是()。A)建设用地使用权的流转方式包括转让和互换，不包括出资、赠与、或者抵押B)建设用地使用权流转应当采取书面形式订立合同C)当事人不得约定流转后的建设用地使用权期限D)建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不随之处分答案:B解析:建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外，A 选项错。建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合以下规定：(1)当事人应当采取书面形式订立相应的合同。 使用期限由当事人约定， 但不得超
6、过建设用地使用权的剩余期限。B 选项正确。C 选项错。(2)应当向登记机构申请变更登记。(3)附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。D 选项错。单选题8.关于投标的说法，正确的是()。A)投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效B)单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段的投标C)存在控股关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标建筑D)投标人发生合并、分立的，其投标无效答案:A解析:A 选项，投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。BC 选项，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不
7、同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。D 选项，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。单选题9.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任的主体是()。A)发包人B)承包人C)监理单位D)实际施工人答案:B解析:建设工程未经竣工验收， 发包人撞自使用后， 又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的， 不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。单选题10.根据民法典 ，下列财产可以抵押的是()。A)学校的教学楼B)生产设备C)依法被查封
8、的建筑物D)土地所有权答案:B解析:债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)海域使用权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。单选题11.关于租赁合同的说法，正确的是()A)租赁合同的最长租赁期限，法律没有限制B)当事人未依照法律、行政法规的规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力C)租赁合同应当采用书面形式D)定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，租赁期限为原租赁合同的期限答案
9、:B解析:A 选项，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过 20 年。超过 20 年的，超过部分无效。B 选项，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。C 选项，租赁期限 6 个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。D 选项，定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。单选题12.根据注册建造师管理规定 ，一级建造师申请初始注册应当具备的条件是()。A)聘用单位 3 年内未发生重大质量和安全事故B)未受过刑事处罚C)年龄不超过 65 周岁D)承
10、诺参加继续教育答案:C解析:申请初始注册时应当具备以下条件：(1)经考核认定或考试合格取得资格证书;(2)受聘于一个相关单位;(3)达到继续教育要求;(4)没有 注册建造师管理规定中规定不予注册的情形。注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的(4)受到刑事处罚， 刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的;(7)被吊
11、销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的;(8)在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过 65 周岁的;(11)法律、 法规规定不予注册的其他情形。单选题13.关于对招标文件异议的说法，正确的是()。A)招标人做出答复前，应当暂停招标投标活动B)应当在投标截止时间 15 日前提出C)招标人应当自收到异议之日起 5 日内作出答复D)应当直接向有关行政监督部门投诉答案:A解析:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10 日前提出。招标人应当自收到异议之
12、日起 3 日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人编制招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人投标的，依法必须进行招标的项目的招标人应当在修改招标文件后重新招标。单选题14.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。A)安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责任B)安装工程一切险的保险期内，一般应当包括两个试车考核期C)安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或者用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始D)安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过 1 个月答案:C解析:安装工程一切险
13、的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、 设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期(选项 B 误)。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过 3 个月(选项错误)，若超过 3 个月，应另行加收保险费。安装工程一切险对于旧机器设备
14、不负考核期的保险责任， 也不承担其维修期的保险责任。(选项 A 错误)单选题15.关于建设工程分包的说法，正确的是()A)专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位口管编口B)总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位C)总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人D)总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前 3 日通知建设单位答案:A解析:建设单位不得直接指定分包工程承包人。 对于建设单位推荐的分包单位， 总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。B 选项错。严禁个人承揽分包工程业务。C 选项错。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，
15、除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。D 选项错。单选题16.根据 关于做好工程建设领域专业技术人职业资格挂证“等违法违规行为专项整治工作的补充通知 ， 下列实际工作单位与注册单一致， 但社会保险缴纳单位与注册单位不一至的人员，应当认定为“挂证“的是()。A)在某造价咨询公司注册并实际工作，但由商贸公司缴纳社会保险的军队专业人员B)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退的人员C)某大学所属监理单位聘用的该校在职教师，社会保险由该大学缴纳的D)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的答案:A解析:【考察考点】1Z302034 建造师的基本权利和义务住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设域专业
16、技术人员职业资格”挂证“等违法违规行为专项整治工作的补充通知规定，对实际工作位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注单位不一致的人员，以下 6 类情形，原则上不认定为“挂证“行为：(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份， 实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的;(3)属于大专院校所属勘察设计、 工程监理、 工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的(4)属于军队自主择业人员的;(5)因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的的其他情形。(6)有法律法规、国家政策依据的其他情形。单选题17.关于工程建设
17、企业标准的说法，正确的是( )。A)企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开B)企业标准的技术要求应当高于推荐性标准的相关技术要求C)企业可以制定企业标准限制行业竞争D)国家实行企业标准自我声明公开和监督制度答案:D解析:国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。A 选项错。国家鼓励社会团体、 企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、 企业标准。B 选项错。国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。D 选项正确。单选题18.根据建设工程质量管理条例 ，对于成片开发建设的住宅小区工程，建设单位拔付工程款、进行竣工验收，应当经()签字。A)建设单位技术负责人
18、B)施工企业法定代表人C)总监理工程师D)专业监理工程师答案:C解析:未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。单选题19.关于商标的说法，正确的是()。A)商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权B)商标专用权的保护对象包括未经核准注册的商标C)注册商标的有效期自提出申请之日起计算D)商标专用权包括使用权和禁止权两个方面答案:D解析:C 选项 A 错误，商标专用权的内容只包括财产权。问朋友选项 B 错误，商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标，未经核准注册的商标不受商标法保护。选项 C 错误，注册商标的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。选项
19、D 正确，商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。使用权是商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用的权利，权利人也有权将商标使用权转让给他人或通过合同许可他人使用其注册商标。禁止权是商标注册人禁止他人未经其许可而使用注册商标的权利。单选题20.下列被监理工程的单位中，可以与监理单位存在隶属关系的是()。A)施工企业B)建设单位C)建筑材料供应单位D)建筑构配件供应单位答案:B解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、 建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。单选题21.下列法律责任中，属于刑罚主刑的是 0。A)拘留B)剥夺政治权利C)
20、拘役D)驱逐出境答案:C解析:2017 年 11 月经修改后公布的刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下： (1)管制;(2)拘役;(3)有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。 附加刑的种类如下： (1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3)没收财产;(4)驱逐出境。 选项 A 拘留属于行政处罚。单选题22.根据建设工程价款结算暂行办法 ，单项工程竣工后，承包人应当提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于发包人应当进行核对(审查)并提出审查意见的时限的说法，正确的是()。A)工程竣工结算报告金额 500 万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起
21、20 天B)工程竣工结算报告金额 500 万元-2000 万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天C)工程竣工结算报告金额 2000 万元-5000 万元时， 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算之日起 30 天D)工程竣工结算报告金额 5000 万元以上的， 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天答案:A解析:建设工程价款结算暂行办法规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对(审查)并提出审查意见：(1)500 万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20
22、 天(2)500 万元-2000 万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天(3)2000 万元5000 万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天(4)5000 万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结篇资料之日起 60 天单选题23.关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是 0。A)建筑市场各方主体的基本信息永久公开B)建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为 6 个月C)招标投标违法行为记录公告期限为 1 年D)不良信用信息公开期限一般为 6 个月至 3 年，并不得低于相关行政处罚期限答案:D解析:A 选项，基本信息长期公开。B 选项
23、，优良信用信息公开期限一般为 3 年。C 选项，违法行为记录公告期限为 6 个月。D 选项，不良信用信息公开期限一般为 6 个月至 3 年，并不得低于相关行政处罚期限。单选题24.根据建设工程安全生产管理条例 ，建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，报送建设行政主管部门或者其他部门备案的资料是()。A)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明B)设计单位资质等级证明C)拆除设计方案D)拆除工程施工合同答案:A解析:建设单位应当在拆除工程施工 15 日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(1)施工单位资质等级证明(2)拟拆除建筑物、构
24、筑物及可能危及毗邻建筑的说明(3)拆除施工组织方案(4)堆放、清除废弃物的措施。单选题25.安全生产许可证颁发管理机关发现建筑施工企业不再具备安全生产条件且情节严重的，应当对已经颁发的安全生产许可证予以 0。A)暂扣B)撤销C)吊销D)变更答案:C解析:建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改;情节严重的，吊销安全生产许可证。单选题26.关于建设工程债的说法，说法正确的是()。A)设计合同债的双方主体是建设单位和设计单位B)在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人只能是施工企业C)在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人D)在施工合同中，对于
25、支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人答案:A解析:选项 B 错误， 在材料设备买卖合同中， 取得材料设备的债权人可以是施工企业也可以是建设单位。选项 C 错误，在施工合同中对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人。选项 D 错误，在施工合同中，对于支付工程价款，施工单位是债权人，建设单位是债务人。单选题27.关于民事纠纷和解的说法，正确的是()。A)和解是当事人在法院主持下解决争议的一种方式B)已经进入诉讼程序的，双方当事人达成的和解协议具有强制执行力C)和解可以在民事纠纷的任何阶段进行D)已经进入诉讼程序的，和解的结果是撤回起诉答案:C解析:单选题28.下列情形中，属
26、于建筑市场施工企业资质不良行为的是 0。A)未在规定期限内办理资质变更手续的B)个人借用其他施工企业资质投标的C)将承包的工程分包给不具有相应资质的单位的D)转让安全生产许可证的答案:A解析:A 选项，属于资质不良。BC 选项，属于承揽业务不良。D 选项，属于工程安全不良。单选题29.根据民法典 ，关于定金的说法，正确的是()A)定金合同自订立之日起生效B)当事人既约定违约金，又约定定金的，非违约方只能选择适用定金条款C)实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为未约定定金D)约定的定金数额超过主合同标的额 20%的，超过部分不产生定金的效力答案:D解析:定定金合同从实际交付定金之日起生效
27、。A 选项错。当事人既约定违约金，又约定定金的，对方可以选择适用违约金或者定金条款。B选项错。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。C 选项错。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。D 选项正确。单选题30.根据劳动合同法 ，下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是()。A)劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的B)劳动者严重违反用人单位规章制度的C)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的D)劳动者被依法追究刑事责任的答案:C解析:劳动者有下列情形之一的， 用人单位不得依照该法第 40 条、 第 41 条的规定解除
28、劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查， 或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。单选题31.据关于清理规范工程建设领域保证金的通知 ，关于工程建设领域保证金的说法，正确的是()。A)建设单位可以要求施工企业缴纳工期保证金B)农民工工资保证金已经被取消C)未按规定返还保证金，无需承担违约责任D)在工程项目竣
29、工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金答案:D解析:AB 选项，对建筑业企业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外，其他保证金一律取消。严禁新设保证金。C 选项，未按规定或合同约定返还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金。D 选项，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。单选题32.关于合同分类的说法，正确的是()。A)建设工程合同属于非典型合同B)施工企业与商业银行的借款合同属于单务合同C)建筑材料的买卖合同属于实践合同D)建筑机械设备的租赁合同属于诺
30、成合同答案:D解析:A 选项，有名合同(又称典型合同)。对于有名合同，应当直接适用民法典的相关规定，如建设工程合同直接适用民法典中”建设工程合同”的规定。B 选项，双务合同，是指当事人双方互负对待给付义务的合同，即双方当事人互享债权、互负债务，一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系。CD 选项，诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。单选题33.根据建设工程质量管理条例下列建设工程质量保修期限的约定中，符合规定的是()。A)供冷系统质量保修期为 1 年B)屋面防水工程质量保修期为 3
31、 年C)给排水管道工程质量保修期为 3 年D)装修工程质量保修期为 1 年答案:C解析:建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程， 为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年，B 错。(3)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期，A 错。(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。D 错。C 正确。(5)其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。单选题34.关于委托合同终止的说法，正确的是()。A)委托人可以随时解除合同，但
32、受托人解除合同应当经委托人同意B)有偿委托合同的一方当事人行使随时解除权造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，赔偿对方损失的范围为直接损失C)因委托人被宣告破产、解散，致使委托合同终止将损害委托人的利益的，在委托人的清算人承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务D)委托人丧失民事行为能力的，委托合同一律终止答案:C解析:A 选项，委托人或者受托人可以随时解除委托合同。B 选项，因解除合同造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同的解除方应当赔偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可以获得的利益。C 选项，因委托人死亡或
33、者被宣告破产、解散，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的继承人、遗产管理人或者清算人承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务。D 选项，委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、终止的，委托合同终止;但是，当事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。单选题35.关于城市维护建设税的说法正确的是()。A)城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳B)缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人C)城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据D)城市维护建设税实行单一税率答案:A解析:城市维护建设税的纳税义务发生时间与增值税、 消费税的纳税义
34、务发生时间一致，分别与增值税、消费税同时缴纳。A 选项正确。在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人，为城市维护建设税的纳税人，应当依照本法规定缴纳城市维护建设税。B 选项错。城市维护建设税以纳税人依法实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据。C 选项错。城市维护建设税税率如下：(1)纳税人所在地在市区的，税率为 7%;(2)纳税人所在地在县城、镇的，税率为 59%;(3)纳税人所在地不在市区、县城或者镇的，税率为 1%。D 选项错。单选题36.根据 房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作的指南 ， 作为工程项目疫情常态化防控总牵头单位， 负责施工现场疫情常态化防
35、控工作指挥、协调和保障的是()。A)施工企业B)监理单位C)建设单位D)项目管理单位答案:C解析:住房和城乡建设部办公厅 房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南(建办质函(2020)489 号)规定，建设单位是工程项目疫情常态化防控总牵头单位，负责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障等事项。单选题37.关于受国家保护的文物范围的说法，正确的是()。A)古人类化石属于受国家保护的文物B)石刻、壁画受国家保护C)具有科学价值的古脊椎动物化石同文物一样受国家保护D)反映历史上某时代社会生产的艺术品受国家保护答案:D解析:在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护：(1)
36、具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;(2)与重大历史事件、 革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、 教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、 艺术、 科学价值的手稿和图书资料等;(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。故应选 D。单选题38.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩，人民法院应当予以支持的是()。A)支付存款本金及利息请求权B)向不特定对象发行的企业债券本息请求权C)已转让债券的本息请求权D)基于投资
37、关系产生的缴付出资请求权答案:C解析:当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩， 但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院不予支持：(1)支付存款本金及利息请求权：(2)兑付国债、金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权;(3)基于投资关系产生的缴付出资请求权;(4)其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。单选题39.代理人知道或者应当知道代理事项违法， 仍然实施代理行为， 关于违法代理责任承担的说法，正确的是()。A)仅由被代理人承担责任B)仅由代理人承担责任C)由被代理人和代理人按过错承担按份责任D)由被代理人和代理人承担连带责任答案:D解析:代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行
38、代理活动的， 或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。单选题40.某施工企业施工过程中发生生产安全事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 320万元。根据生产安全事故报告和调查处理条例 ，该事故等级为()。A)特别重大事故B)-般事故C)重大事故D)较大事故答案:B解析:根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失， 事故一般分为以下等级：单选题41.某建筑物倒塌造成他人损害， 由建设单位与施工企业承担连带责任。 该种债的产生依据是()。A)合同B)无因管理C)不当得利D)侵权答案:D解析:民法典规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造
39、成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。(一)特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故;(二)重大事故， 是指造成 10 人以上 30 人以下死亡， 或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事
40、故;(三)较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故;(四)一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。单选题42.根据关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见 ，关于建筑行业工伤保险的说法，正确的是()。A)建筑施工企业职工应当按项目参加工伤保险B)建筑施工企业应当以职工基本工资为基数缴纳工伤保险费C)建设单位在工程概算中将工伤保险费单独列支，参与竞标D)建设工程开工前由施工总承包单位一次性代缴工伤保险费答案:D解析:建筑施工企
41、业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险，A 选项错。按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。B 选项错。建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支， 作为不可竞争费， 不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目使用的所有职工， 包括专业承包单位、 劳务分包单位使用的农民工。 C 选项错。 D 选项正确。单选题43.关于实际施工人利益受到侵害时， 其以发包人为被告主张权利的说法， 正确的是()。A)实际施工人只能以发包人为被告主张权利B)发包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C)人民法院应当追加转包人或者违法分
42、包人为共同被告D)发包人应当对实际施工人承担全部责任答案:B解析:施工人以发包人为被告主张权利的， 人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。单选题44.根据仲裁法 ，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()。A)首席仲裁员可以由双方当事人共同选定B)仲裁庭应当由 3 名仲裁员组成C)仲裁庭的组成情况不向当事人公开D)仲裁庭一经组成，成员不得更换答案:A解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种， 即仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。根据仲裁规则的规定或者当事人
43、约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托伸裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。单选题45.根据文物保护法 ，对保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，有权核定公布其为历史文化名城的单位是 0。A)国务院B)国务院文物行政主管部门C)国务院住房城乡建设行政主管部门D)该市所在地省级人民政府答案:A解析:文物保护法规定，保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，由国务院核定公布为历史文化名城。单选题46.根据建筑施工场界环境噪声排放标准 ，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜
44、间“是指()。A)21：00 至次日 6：00B)22：00 至次日 6：00C)22：00 至次日 8：00D)21：00 至次日 8：00答案:B解析:”昼间”是指 06：00 至 22：00 之间的时段;“夜间“是指 22：00 至次日 06：00 之间的时段。单选题47.关于行政复议申请的说法，正确的是()。A)公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起 90 日内提出行政复议申请B)对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上一级主管部门申请行政复议C)公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍
45、可以申请行政复议D)申请人可以口头提出行政复议申请答案:D解析:选项 A 错误，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过 60 日的除外。选项 B 错误，对于行政复议，应当按照行政复议法的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议”。选项 C 错误，申请行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服
46、再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼， 人民法院已经依法受理的， 不得申请行政复议。选项 D 正确，依法申请行政复议的公民、法人或者其他组织是申请人。作出具体行政行为的行政机关是被申请人。申请人可以委托代理人代为参加行政复议。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。单选题48.关于施工现场固体废物污染环境防治的说法，正确的是()。A)特殊单位可以向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物B)施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的
47、个人运输C)转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级人民政府生态环境主管部门提出申请D)处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件答案:D解析:A 选项，禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。B 选项，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。C 选项，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门提出申请。D 选项，处置建筑垃圾的
48、单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间”行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。单选题49.根据建设工程质量管理条例 ，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是()。A)技术档案文件B)施工图设计文件C)质量过程控制文件D)施工管理资料文件答案:B解析: 建设工程质量管理条例 规定， 施工图设计文件未经审查批准的， 不得使用。单选题50.根据建筑法 ，关于施工许可证期限的说法，正确的是()。A)应当自领取施工许可证之日起 2 个月内开工B)既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止C)可以延期，但只能
49、延期一次D)延期以两次为限，每次不超过 2 个月答案:B解析:建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。单选题51.生产经营单位与从业人员订立的免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款()。A)有效B)可撤销可变C)效力待定D)无效答案:D解析:安全生产法规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效。单选题52.甲施工企业与乙劳务派造单位订立劳务派遣协议，
50、 由乙向甲派遣员工王某， 关于该用工关系的说法，正确的是()。A)王某工作时因工负伤，甲应当申请工伤认定B)在派遣期间，甲被宣告破产，可以将王某退回乙C)甲可以根据企业实际将王某再派遣到其他用人单位D)在派遣期间，王某被退回的，乙不再向其支付劳动报酬答案:B解析:被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的， 劳动派遣单位应当依法申请工伤认定，用工单位应当协助工伤认定调查核实工作。A 选项错。用工单位被依法宣告破产、吊销营业执照、责令关闭、撤销、决定提前解散或者经营期限届满不再继续经营，用工单位可以将被派遣劳动者退回劳务派遣单位。B 选项正确。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。C